Образец договора ремонт мебели

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Примерный договор ремонт офисных кресел

Своевременная починка и перетяжка офисных кресел продлит срок их службы, позволит избежать дополнительных затрат на приобретение новой мебели. Мастера компании Профремонтмебели восстановят эстетичный внешний вид изделий в минимальные сроки, произведут ремонтные работы любой сложности. Перетянуть офисные кресла можно непосредственно в офисе или в нашем оборудованном цехе.

К ним относятся: стоимость, порядок и сроки оплаты; санкции за несвоевременное оказание услуг либо за нарушение срока оплаты; требования, которым должно соответствовать качество услуги; основания для досрочного прекращения договорных отношений.

Например: В Вашем доме стоит скрипучий диван, пружины которого расплылись, а обивка вытерлась и выгорела? Мы вдохнем в старый диван новую жизнь! После ремонта и реставрации Ваша мягкая мебель станет по-настоящему шикарной! Разваливается бабушкин буфет? Рассыпается на части раритетный комод? Мы превратим архаичную рухлядь в антикварные предметы интерьера, которые не просто украсят Ваш дом, но станут его гордостью! Обивка мебели безжалостно потрепана кошачьими когтями? Ремонт и реставрация мебели к Вашим услугам! Новая обивка преобразит Ваши стулья и кресла и подарит Вам прекрасное настроение! И, заметьте, ремонт и реставрация мебели значительно экономят средства: ведь воскресить старую любимую мебель значительно дешевле, чем купить новую.

Договор на ремонт мебели образец

Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

По времени лучше указывать отрезок – с 8 до 10 утра или с 19 до 20 часов . Чем четче будут прописаны обязанности сторон в оказания услуг по уборке, тем проще будет решать спорные ситуации.

Перетяжка восстановит привлекательный внешний вид, технико-эксплуатационные качества, функциональность офисных кресел. Процесс ремонта включает в себя осмотр кресел мастером, определение необходимых действий, выбор типа обивки, подсчет затрат. При необходимости устанавливаются новые функциональные детали: спинки, ножки, колесики, подлокотники, подголовники.

Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Образец ремонта 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами, работы, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии со сметой в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г.Красноярск, ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7, общей площадью 110,58 кв.м., а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.

Главный критерий нашей работы — удовлетворенность Заказчика. Наши специалисты прилагают к этому все свои усилия, знания и возможности. Имидж компании создан настоящим мастерством и высокой ответственностью за каждый заказ. Нам важно, чтобы нам доверяли.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Типовой договор на оказание ремонтных услуг оказания услуг по ремонту оборудования Договор оказания услуг образец (типовая форма) Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи. которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи.
Общестроительные материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком за счет средств Заказчика. В состав материалов входят все расходные материалы (скотч, мешки для строительного мусора, кисти, валики и пр.), используемые для производства работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора. По соглашению сторон Заказчик имеет право предоставить свои материалы, предварительно уведомив (до момента приобретения материалов Подрядчиком) об этом Подрядчика. В этом случае, материалы, предоставляемые Заказчиком не должны уступать по качеству материалам-аналогам рекомендуемых Подрядчиком.

Ведь благодаря им, можно значительно дешевле и проще восстановить собственную устаревшую. Это значительно выгоднее, чем приобретать новую по дорогой стоимости. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Ремонт офисных кресел и стульев

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Порядок оформления гражданско-правовых отношений, объем, точная стоимость услуг, сроки их оказания, а также иные условия оказания услуг определяются при выезде мастера к клиенту.
В нем указаны сроки и перечень работ, стоимость, обязанности и права сторон. Документальное оформление дает заказчикам юридическую защищенность законами РФ. Кроме того, мы берем на себя материальную ответственность за сохранность передаваемой нам на ремонт мебели. Вызов мастера замерщика к клиенту (бесплатно, в случае подписания договора), обсуждение перечня ремонтных работ, подбор обивочных материалов из каталога более 4000 образцов, фурнитуры, мебельных комплектующих и деталей, подписывается договор и вносится предоплата в размере 50%; Выбор места ремонта.
В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Деятельность индивидуального предпринимателя может осуществляться только с привлечением членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 015-2003 «Услуги населению», утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2003 г.
Офисное кресло – это основной элемент рабочего пространства, обеспечивающий сотрудникам компании комфортные условия для полноценной рабочей деятельности. Кресла ежедневно подвергаются различным механическим воздействиям, статическим и динамическим нагрузкам. В процессе использования изнашиваются подвижные механизмы, протирается обивка, ломаются элементы каркаса, рвется верхнее покрытие.

А. Многолетний опыт работы в данной сфере и индивидуальный подход к каждому заказу позволяют находить для клиента оптимальное решение.

При заключении как письменного, так и устного соглашения заказчик и исполнитель должны согласовать так называемые обязательные условия.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности. Подрядчик принимает на себя обязательства приступить к выполнению работ (при условии получения аванса, указанного в п.6.5. настоящего Договора) не позднее 5-ти календарных дней с даты подписания настоящего Договора и выполнить работы в течение __ (_______) рабочих дней с момента начала работ в соответствии с календарным планом производства работ (приложение №2 к настоящему Договору). Все работы группируются по этапам.

Нами предлагаются все виды услуг, связанные с реставрацией и ремонтом мебели. Мы справимся не только с заменой механизма клик-кляк, и внутренних раскладных механизмов, но и с ремонтом кресел, а также перетяжкой диванов. Оставить собственную заявку по телефонам: Москва +79660212606, Уфа -+79656618941, а также +79964001274. Дождаться приезда мастера-оценщика. Он осмотрит состояние мебели и предложит на выбор различные образцы материалов. Специалист предоставит информацию о реставрации, ремонту и перетяжке мебели.
Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

Перетяжка офисных кресел

Вы можете выбирать из множества возможных цветовых решений, из богатого разнообразия тканей, и других материалов. Мастер привозит с собой все наши образцы из основных коллекций такани и кожи; Помогает определиться с выбором; Рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий. Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2.

Статья о приобретении шкафа-купе. Описаны материалы для производства, особенности наполнения и габариты мебели. Внимание уделено распределению внутреннего пространства и конструкционным особенностям дверей.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из (далее), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .
За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.
Каждая из сторон по Договору имеет право требовать от другой стороны проведение совместных встреч для обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов и в субботу с 12:00 до 16:00 часов, за исключением праздничных дней.
Благодарю за проект удалось сдать квартиру за считанные часы утром разместил объявление в обед уже пришлось его снимать с сайта очень быстро нашел жильцов продолжайте в том же духу респект.

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели.

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности. По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ.
1.2. Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов. Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.
2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. В установленные сроки выполнить ремонт изделия, с соответствующим качеством, и передать его Заказчику.
2.3.2. Безвозмездно и в кротчайшие сроки исправить все выявленные недостатки.
2.3.3. Своими силами и средствами выполнить работы, не передовая их третьим лицам.
2.3.4 При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.
.
2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)
Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.
5.2. Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).
5.3 Окончательный расчет в размере _____________ рублей РФ (__________________________________________________ рублей) оплачивается Заказчиком по завершении работ, после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Стоимость работ, указанная в настоящем Договоре изменению не подлежит.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ.
6.3. В случае нарушения пунктов Договора Заказчиком, повлекших за собой неисполнения условий Договора Исполнителю выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
6.4. В случае задержки исполнения работ Заказчику Исполнителем выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента полной оплаты заказа и подписания акта приема-сдачи Заказчиком.
7.2. Срок для устранения недостатков в период гарантийного срока составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня поступления в адрес Исполнителя заявки от Заказчика.
7.3. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений, естественный износ и дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим воздействием или вследствие контакта с какими либо жидкостями гарантией не обеспечиваются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Обивочный материал:__________________________________________________
Заказчик несет полную ответственность за цвет и качество выбранного им материала. При совпадении материала с заявленным в настоящем Договоре претензии к расцветке и качеству не принимаются.

Шурховецкий И.В. ___________________________________
ИНН 616 511528210
ОГРНИП 315619600028441 _________________________________________
8-(863) 241-05-33
Г.Ростов-на-Дону _________________________________________

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели.

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности. По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ.
1.2. Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов. Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.
2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. В установленные сроки выполнить ремонт изделия, с соответствующим качеством, и передать его Заказчику.
2.3.2. Безвозмездно и в кротчайшие сроки исправить все выявленные недостатки.
2.3.3. Своими силами и средствами выполнить работы, не передовая их третьим лицам.
2.3.4 При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.
.
2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)
Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.
5.2. Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).
5.3 Окончательный расчет в размере _____________ рублей РФ (__________________________________________________ рублей) оплачивается Заказчиком по завершении работ, после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Стоимость работ, указанная в настоящем Договоре изменению не подлежит.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ.
6.3. В случае нарушения пунктов Договора Заказчиком, повлекших за собой неисполнения условий Договора Исполнителю выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
6.4. В случае задержки исполнения работ Заказчику Исполнителем выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента полной оплаты заказа и подписания акта приема-сдачи Заказчиком.
7.2. Срок для устранения недостатков в период гарантийного срока составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня поступления в адрес Исполнителя заявки от Заказчика.
7.3. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений, естественный износ и дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим воздействием или вследствие контакта с какими либо жидкостями гарантией не обеспечиваются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Обивочный материал:__________________________________________________
Заказчик несет полную ответственность за цвет и качество выбранного им материала. При совпадении материала с заявленным в настоящем Договоре претензии к расцветке и качеству не принимаются.

Шурховецкий И.В. ___________________________________
ИНН 616 511528210
ОГРНИП 315619600028441 _________________________________________
8-(863) 241-05-33
Г.Ростов-на-Дону _________________________________________