Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Договор № подряда на проведение работ по благоустройству внутридворовой территории

к запросу котировок

на право заключения Договора подряда

на проведение работ по благоустройству

ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

г. Якутск «___» _________2013 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,

на основании решения Комиссии по закупкам ГАУ «Технопарк «Якутия» (протокол № _____от «___»__________2013 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение ) и локальной сметой (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ).

1.4. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику Приложения №1,2.3 в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.

1.5. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены 15 августа 2013 г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи всех видов работ) и сданы Заказчику по акту приемки выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по по благоустройству территории определяется на основании утвержденной локальной сметы с учетом результатов запроса котировок (протокол от «___» ________ N ___) и составляет _________ рублей (__________ руб. __ коп.).

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных локальной сметой дополнительных объемов работ, согласованных с Заказчиком.

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.

2.5. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по актам формы КС-2 и КС-3.

2.6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по благоустройству или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.

2.7. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.7.1. Заказчик производит аванс в размере 30% от стоимости Договора в течение 3-х (трех) банковских дней со дня заключения настоящего Договора;

2.7.2. Окончательный расчет производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, на основании предоставленным Подрядчиком актов формы КС-2 и КС-3 в течение 5-ти банковских дней со дня подписания.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

3.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:

3.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

3.7. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

3.8. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

3.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также установить освещение.

3.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.11. Осуществить страхование строительных рисков.

3.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ по благоустройству территории за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком выполнения работ (Приложение ).

4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по благоустройству территории.

5. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ по благоустройству территории.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных и скрытых работ.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Заказчик назначает своего представителя на объекте благоустройства, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

7.1. Приемка объекта после завершения работ по благоустройству территории осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

7.2. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком извещения Подрядчика о его готовности.

8.1. Подрядчик гарантирует:

— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

10.3. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение в размере 5% от стоимости Договора.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

— систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания работ более чем на 3 недели;

— систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

— аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случаях требующих действующим законодательством РФ, для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

12.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия).

12.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

12.7. Срок окончания настоящего договора — __________ 201_ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Типовой договор на благоустройство могилы. Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Если в соглашении участвует юридическое лицо, указывается полное наименование и подробные реквизиты. Важный пункт соглашения — это его предмет.

В этом пункте подробно описывается характер работ, который необходимо произвести.

Возможно, что непосредственно в договоре в этом пункте будет содержаться лишь краткая формулировка, а подробный перечень можно перенести в приложение.

Для исполнителя это, в первую очередь, выполнение согласованного объема работ, а для заказчика — необходимость обеспечить доступ к участку выполнения работ. Порядок принятия выполненных работ также оговаривается в соглашении.

Образец договора на оказание услуг по благоустройству и озеленению территории.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки: 1.5.1.

благоустройство территории – в течение срока, предусмотренного в Заявке, 1.5.2. услуги по обслуживанию газонов – ежемесячно в летний период; а также в весенний и осенний периоды – в отсутствие снежного покрова.

1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

Образец договора подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика), заключаемый между юридическими лицами.

Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.1.2.

Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:- предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____);- обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;- уведомлять Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах не позднее ________________ с момента их происшествия.1.4.

Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ________________.

Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.1.5.

Договор на работы по благоустройству территории образец

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ( ) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика. 4.4.4. Договор N на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.

Предмет и цель Договора 1.1. Подрядчик обязуется по

Форма: Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории — скачать шаблон (образец) текста бесплатно. Договор на озеленение территории (примерная форма)

Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение). 1.4. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику Приложения №1,2.3 в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.

1.5. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены 15 августа 2013 г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи всех видов работ) и сданы Заказчику по акту приемки выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 2.1. Стоимость работ по по благоустройству территории определяется на основании утвержденной локальной сметы с учетом результатов запроса котировок (протокол от «___» ________ N ___) и составляет _________ рублей (__________ руб.

__ коп.). 2.2. Указанная в п. 2.3.

Договор оказания услуг по благоустройству территории

Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

1.2 настоящего Договора (досрочно). 2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

2.4. Заказчик обязуется: 2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы. 2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора. 2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.

Договор на восстановление благоустройства образец.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

В комплекс работ по настоящему Договору входят:- благоустройство дворовой территории (замощение, асфальтирование, озеленение, размещение мобильного озеленения, малых архитектурных форм, создание элементов сопряжения поверхностей, расстановка урн, малых контейнеров для мусора, монтаж, подключение осветительного оборудования, размещение носителей информации, устройство ограждений, дровяных сараев); оборудование детских, спортивных (кроме стадионов) и хозяйственно-бытовых площадок; разборка временных и аварийных строений;- осмотр двора объекта в целом и отдельных элементов его благоустройства, в том числе инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, освещения, сигнализации, охраны и т.д.);- уборка строительного мусора после строительства, прокладки коммуникаций, дренажей;- оценка состояния асфальтобетонного (асфальтового) покрытия, проездов, тротуаров, отмосток, щебеночных и обрезиненных

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории. Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон или по решению суда.

Любые соглашения сторон по изменению или дополнению настоящего договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями.

К документам, оформленным в письменном виде, относятся и документы, переданные посредством телексной, телетайпной и электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору.

9.2.Документы, доставленные посредством телефаксной связи, имеют юридическую силу при условии подтверждения оригиналами в течение 10 дней после доставки факсом.

voennpravo.ru

Договор по благоустройству и озеленению территории

Договор на работы по благоустройству территории образец. Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

Договор N ______ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.

_________________ «___»________ ___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование юридического лица) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет и цель Договора 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (или: ____________), расположенного по адресу: ___________________ (далее — «объект»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Не позднее рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N ), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков с предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия установленным требованиям качества выполненных Подрядчиком работ. 3.6. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Договор оказания услуг по благоустройству территории

ДОГОВОР возмездного оказания услуги по благоустройству территории (между физическими лицами; оплата после оказания услуги; не допускается привлечение третьих лиц для оказания услуги)1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по благоустройству территории., а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.

растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории Сроки оказания услуги: — начало — 01 января 2014 года; — окончание-30 июня 2014 года. 2.

Рекомендуемая форма договора подряда № на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

От № Рекомендуемая форма договора подряда № ________ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.

Тюмень _______________________ ___________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, ___________________________________(сокращенное название___________________»), в лице ______________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по благоустройству _____________ административного округа города Тюмени» (сокращенное наименование МКУ «Служба заказчика _______ г.Тюмени»), в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Уполномоченная организация», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий

Договор оказания услугпо озеленению № __________ г.

Москва«___» ______ 20__г. ООО ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны,и ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по оформлению интерьера помещений (объектов) Заказчика декоративными растениями, далее именуемое «озеленение», в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной сторонами Сметой, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и своевременно оплачивать вышеуказанные услуги.

sovetnik36.ru

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1.

Форма: Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории — скачать шаблон (образец) текста бесплатно.

Договор на озеленение территории (примерная форма)

Приложение к запросу котировок (ценовых предложений) на право заключения Договора подряда на проведение работ по благоустройству внутридворовой территории ДОГОВОР № ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ г. Якутск «___» _________2013 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и Именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, на основании решения Комиссии по закупкам ГАУ «Технопарк «Якутия» (протокол № _____от «___»__________2013 года) заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. 1.2.

Договор на озеленение территории

Тематика документа: Файл текстовой версии: 21,3 кб Сохранить документ: г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта) именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Важно Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком.

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории

ДОГОВОР ПОДРЯДАна выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по благоустройству и озеленению территории(далее по тексту – работы)на объекте, расположенном по адресу:г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр. Работы по благоустройству и озеленению аллеи:а) подготовка почвы под посадку цветов;б) внесение удобрений

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика.

ДОГОВОР возмездного оказания услуги по благоустройству территории (между физическими лицами; оплата после оказания услуги; не допускается привлечение третьих лиц для оказания услуги)1.

растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории. Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 7. Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если наступили обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, климатические или техногенные катастрофы, существенное изменение законодательства, военные операции, блокады, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязанностей той или иной стороны по настоящему Договору.

7.2. Сторона, которая лишилась возможности исполнения обязательств в связи с действием форс-мажора, обязана уведомить другую сторону в десятидневный срок со дня начала таких обстоятельств.

8.Срок действия договора 8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014 года.

Образец договора на оказание услуг по благоустройству и озеленению территории. Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

12.04.2020 Договор № __ на оказание услуг по благоустройству и озеленению территории ООО «Иванов» ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Петров П.П.

, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по благоустройству и обслуживанию территории на объекте Заказчика, находящегося по адресу: 111111, Российская Федерация, Московская область, Энский район, село Энское, улица Энская, 1 (далее — Объект), в соответствии с Планом территории (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги. 1.2. Перечень услуг по благоустройству территории предусматривается в Сервис-плане по благоустройству территории (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Типовой договор на благоустройство могилы. Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Ландшафтные работы относятся к категории работ по благоустройству.

Когда заключается договор на ландшафтные работы Владелец земельного участка может самостоятельно заниматься какими-либо ландшафтными работами. Стоит указать, что любая работа по изменению всего ландшафта участка или какой-либо его части относится к ландшафтной. А когда речь заходит о привлечении третьего лица или организации, лучше всего составить письменное соглашение.

Рассмотрим, что должно содержаться в данном соглашении.

Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами.

Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы.

Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Не позднее рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N ), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков с предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет. 3.5. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия установленным требованиям качества выполненных Подрядчиком работ.

3.6. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Договор подряда на выполнение благоустройства территории.

Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

Проверь готовность полиса Порядок оформления документации при дтп медработниками Понятие судебной инстанции и ее разновидности Мы расскажем, где можно сделать химический анализ Антропологическая теория ломброзо Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям и помещениям Глава ii В случае получения от Заказчика Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный Акт выполненных работ. 4. Права и обязанности Сторон 4.1.

Договор подряда по уборке территории образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор подряда по уборке территории образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Для выполнения определённого вида разовых работ, с физическим лицом заключают договор подряда на выполнение работ. Для того чтобы он имел юридическую силу, его необходимо правильно составить. Нужно соблюдать определённые правила.

Физические или юридические лица могут выполнять различные работы. Например, есть необходимость перекрыть крышу на дачном домике или произвести строительство бани, благоустройство дворовой территории. Можно нанять человека, который является специалистом в данной области. Но, чтобы узаконить отношения, заключается договор подряда с физическим лицом.

Договор подряда по уборке территории образец

Действие настоящего Договора может быть прекращено по обоюдному согласию Сторон или по письменно обоснованному требованию одной из Сторон в случае, если другая Сторона систематически нарушает условия настоящего Договора и не обеспечивает устранение выявленных недостатков в согласованные сроки. Досрочное прекращение действия Договора не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ.
Покрытия контейнеров нужно красить стойкими красителями, а их окрас должен осуществляться не реже двух раз в год — весной и осенью. Приспособления для сбора мусора необходимо устанавливать на забетонированной или асфальтной местности. Вокруг них обязательно присутствие специальных железобетонных ограждений. Подъездам к таким площадкам нужно иметь хорошее освещение.

Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона.

Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.
Необходимо достаточно чётко описать предмет договора. Это необходимо для того чтобы, в случае судебных разбирательств, «не плавать», а чётко отвечать на вопросы судьи. Также нужно привести точный перечень работ, которые должен выполнить исполнитель. Это обезопасит его от дополнительных работ.

ДОГОВОР оказания услуг по уборке территории

Спорные вопросы Стороны решают договорным путем, а в случае не достижения договоренности – в установленном законодательством порядке. 5.3.

Сторонам могут быть физические и юридические лица. Это также вносит ряд нюансов в соглашение. Расторжение соглашения производится в законном порядке.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отклонение от расчетной величины сметы является незначительным, составляет 2 044,36 руб. излишне собранных средств.

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

Придомовая территория это местность, которая находится перед каждым большим многоэтажным домом или сразу за несколькими жилыми зданиями поменьше. На дворовой территории может находиться игровая площадка, гаражи или стоянки для автомобилей, сюда же входят внутриквартальные проезды, проходящие через двор.

Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в результате переговоров — в судебном порядке. 4.3.

Заказчик обязуется: 2.2.1. Обеспечить Исполнителю следующие условия для оказания услуг: не позднее . 2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора. 2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

В связи с расширением штата сотрудников занятых в производстве медицинских изделий, требуются на постоянное место работы — Укладчик продукции медицинского назначения.

Не позднее рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N ), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков с предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков. 3.4.

Окончание: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора. 2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования. 2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору. 2.1.4.

Белформа поможет составить акт, договор, завещание или любой другой документ на базе имеющихся шаблонов.

В течение со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежащее Исполнителю оборудование, использовавшееся для оказания услуг по настоящему Договору. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1.

Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного п. 1.2.2 настоящего Договора (досрочно). 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

Эти баки обязательно устанавливаются на специальной забетонированной площадке, согласно российским санитарным нормам. Обязанность дворника — дважды в год окрашивать их. Подъезд к бакам должен быть расчищен для специальной мусоросборной техники, а также хорошо освещен.

Исключать неизрасходованные в течение отчетного периода статьи затрат по смете в рамках этого раздела не рекомендуем, так как работы по уборке зависят от погодных условий и их характер довольно сложно прогнозировать.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по уборке улиц и проездов площадью ________ тыс.кв.м с учетом вывоза снега, площадью _______ кв.м согласно титульным спискам, указанным в приложении к настоящему Договору.

О расторжении Договора, либо об изменении площади убираемой территории в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Заказчик предупреждает Подрядчика телефонограммой с указанием даты, но не менее 15 дней до изменения или расторжения Договора. До указанной в телефонограмме даты изменения или расторжения Договора стороны продолжают исполнять обязательства по Договору.

Заказчиком. 2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 2.4.

И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И.

Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

Предоставить полную информацию о территории, правилах въезда и выезда, а также других обстоятельствах, влияющих на доступ к объекту и проведению работ.

Нельзя маскировать таким договором фактические трудовые отношения. За обнаружение данного факта на юридическое лицо будет наложен штраф.

Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Приложение к запросу котировок (ценовых предложений) на право заключения Договора подряда на проведение работ по благоустройству внутридворовой территории ДОГОВОР № ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ г. Якутск « » 2013 г.

Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 3.2.1.обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение по адресу, указанному в п.

Перерасход возник по статье техническое диагностирование лифтов (освидетельствование) в сумме 1 743,57 руб.

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1.Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: 3.1.1.выполнить Работы лично; 3.1.2.выполнить Работы надлежащего качества и в сроки, установленные Договором (п. 1.4.

Панель ручного поиска договоров

Простои по вине Заказчика увеличивают сроки оказания услуг на величину, равную продолжительности простоев.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

В случае несоблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактического перечисления.

Образец договора возмездного оказания услуг по уборке территории

Отклонение от расчетной величины сметы является незначительным, составляет 5 871,77 руб. несобранных средств.

Внимание Краткая характеристика договора: Согласно договору исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по уборке помещений и прилегающей территории.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.