Договор на выполнение работ по установке дверей

Договор об оказании услуг по установке дверей

Образец документа:

Договор N ___ об оказании услуг по установке дверей

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока — по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; «наживить» наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Договор на установку дверей

ДОГОВОР № ___
НА УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Истринская мануфактура», в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик ____________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика , а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете (Приложение 1 ), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости услуг по установки дверей и порталов производится на основании выставляемого Исполнителем Счета , после подписания Акта сдачи — приемки работ (Приложение 2 ).

2.2. Срок исполнения заказа определяется из расчета установки 3 (Трех) стандартных дней в рабочий день (8 часов).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

3.1.2. Произвести работы в полном объёме, согласно Счету к настоящему договора.

3.1.3. В случае изменения сроков проведения работ по установке, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках проведения работ, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.1.4. За 3 (Три) дня до начала работ предупредить Заказчика или его представителя.

3.2. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера договора и предмета доверения) обязан:

3.2.1. Подписать Договор и Счет .

3.2.2. Осуществить проверку при приемке работ согласно Счету и подписать Акт сдачи-приемки работ .

3.2.3. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам выполненных работ, в течение 14 дней с момента получения.

3.2.4. Обеспечить допуск на объект проведения работ установщиков дверей.

3.2.5. Обеспечить подготовку проемов под установку дверей и порталов в соответствии с Требованиями к размерам проемов под двери (Приложение 2 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции ).

3.2.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции ).

3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 — 3.2.7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору.

3.4. При несоблюдении качества выполняемых работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок;
– возмещения своих расходов по устранению недостатков выполненных работ.

3.5. В случае существенного нарушения качества выполняемых работ — обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков — Заказчик вправе отказаться от исполнения работ по данному договору и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы.

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей.

4.3. Представители Исполнителя (установщики дверей) и Заказчик (или его доверенное лицо) приезжают на объект для проведения работ строго в оговоренное время (± 30 мин.), в случае неявки представителей одной из сторон другая оплачивает вызов потерпевшей стороны в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон , и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки работ .

7.2. Договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон .

7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 , 3 к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон .

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор № ________
на выполнение работ по установке дверей

г. __________________________

_________________________ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.
1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________
1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.
3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.
3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.
3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.
3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.
4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.
5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.
5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.
5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.
6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем).

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.
9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.
10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.
10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.
11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются.

12. Особые условия
12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений известить друг друга об этих изменениях.
12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Договор на выполнение работ по установке дверей

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на выполнение работ по установке дверей». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Договор оказания услуг по ремонту двери

Уже после увольнения я съездил на замер и заключил договор на установку дверей, вот только двери решил установить сам. Договор с печатями бывшего работодателя.

В стоимость изделий по настоящему Договору не входит: фурнитура (петли, замки, защелки, шпингалеты, ручки) и стекло. Заказ фурнитуры и стекла оформляется отдельными Счетами. 1.4. Услуга по доставке изготовленной продукции до объекта Заказчика силами и средствами Исполнителя прописывается отдельным пунктом в Спецификации и осуществляется только «до подъезда».

Лицензии на установку противопожарных дверей, договор на монтаж. Договор На Установку Установка сертифицированных противопожарных дверей выхода. Противопожарные металлические двери, за сколько ее готов отнять у. 26. 45. Договор.

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации. 3.2.

Установка противопожарных дверей. дверей производилась только на объектах. Огнеупорные системы ставятся в роли особого барьера на выходе-входе из помещений. Едва ли кто-то пойдет на установку противопожарных дверей, если отсутствует хотя. Лицензия на монтаж противопожарных дверей. дверей На на установку дверей. На поставку и установку противопожарных дверей. Договор.

Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

• наименования и номера оборудования,
• его количество и функционал;
• технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
• информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Информация о файле: Загружен: 16.12.2015 Загрузок: 3570 Статус файла: доступен Доступен ля всех. Пример договора на заказ металлических дверей ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА и установку. Договор на установку противопожарных дверей Договор на установку противопожарных дверей. Магазин сейф дверей от завода-производителя Наша компания на рынке производства и продажи.

Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица. 3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 4.

Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам. 3.5.

Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.

Договор подряда на установку дверей с юридичесским лицом

Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации или выставляемого Исполнителем счёта в следующем порядке: 2.1.1.

Я заключила договор на установку дверей. Договор составлен 1 дек. Денежные средства внесены полностью.

Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.Стороны несут установленную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в т.ч.

Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Договор — типовой — установка межкомнатных дверей

Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Способ установки дверного блока — по уровню по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

При этом, если стороны по какой-то причине не определили в соглашении стоимость работ, это не будет являться препятствием для признания факта незаключенности сделки, но в этом случае чрезвычайно высока вероятность судебного спора.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации (при обнаружении очевидных механических, химических или тепловых повреждений, в том числе при закрашивании уплотнителей). 5.3.Исполнитель гарантирует применение высококачественных материалов, соблюдение технологического процесса, согласно нормативно-технической документации принятой в компании.

Бригадный договор подряда на установку дверей 2018

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если таковое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Договор на монтаж и ремонт окон Оконщик Ремонт окон профессионалами для частных лиц и организаций в Екатеринбурге +7 (343) 386 20 39 Заказать звонок *Ожидайте более 4x гудков!

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его из средств городского бюджета. 1.2.

Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора. 3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.4.

Компания «Синяя Сталь», официальный торговый представитель Завода стальных дверей «МАКСМИД» (г.Могилёв) торговая марка MD поможет Вам купить входные металлические двери белорусского производства. Наши предложения по комплектации входных металлических дверей, изготовленных из стали с использованием различных материалов отделки, от производителя, не оставят вас равнодушными.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:- ремонт согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).1.2. Срок выполнения работ с « » 201_г., по « » 201_г. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ( тысяч) рублей, в т.ч. НДС ( тысяч) рублей коп.2.2.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей. Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных.

В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. 4.9.

В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.
Договор N об оказании услуг по установке дверей г. » » г. , с одной стороны, (Ф.И.О., паспортные данные, адрес) , именуем в дальнейшем Заказчик, и , именуем в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующ на основании , с другой стороны,вместеименуемые»Стороны»,составилинастоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Договор на выполнение работ по установке дверей

Договор N ___
бытового подряда на установку дверей

г. __________ «___»________ ____ г.

Гражданин(ка) ______________________ _________________________________,
(указать страну) (Ф.И.О.)
«___»________ года рождения, паспорт серии _______ N ____________, выданный
_____________________ «___»_________ ____ г., код подразделения __________,
зарегистрированн__ по адресу: ____________________________________, с одной
стороны, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности)
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по настоящему Договору обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по установке дверных блоков из ПВХ-профиля системы ___________ в соответствии с эскизом дверного блока (Приложение N ___), а Заказчик обязуется принять и оплатить работу.
1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.
1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).
1.2. Сроки выполнения разных видов работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.
1.3. Подрядчик выполняет работы из материалов, предоставляемых Заказчиком.
1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору:
начало — «__»_____________ _____ г.;
окончание — «__»____________ _____ г.

2. Порядок приема и оплаты результата выполненных работ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ по настоящему Договору определена Сторонами в смете (Приложение N ___).
2.2. Стоимость каждого вида работ рассчитывается по прейскуранту Подрядчика (Приложение N ___).
2.3. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности, предварительно согласовав ее с Заказчиком.
2.4. Заказчик обязан принять результат выполненных Подрядчиком работ при условии, что они произведены надлежащим образом, по акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___) и уплатить указанную в Договоре сумму.
2.5. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в течение ________ (__________) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Вариант. 2.5. Работы по настоящему Договору оплачиваются в следующем порядке:
2.5.1. В течение ________ (____________) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ____________ (__________) рублей.
2.5.2. Окончательный расчет по Договору осуществляется в течение ________ (__________) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем _______________________ (перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика, иное).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:
1) предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации. Передача указанных материалов осуществляется на основании подписываемого Сторонами акта приема-передачи материалов (Приложение N __);
2) предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами;
3) Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель и другие вещи во избежание их повреждения;
4) Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).
3.2. Заказчик вправе:
1) отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной Договором;
2) в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы;
3) требовать расторжения заключенного Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
3.3. Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.
3.4. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.
3.5. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
3.6. Подрядчик вправе:
1) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
2) отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам;
3) не выезжать дополнительно по адресу производства работ для проведения работ (обналичивания, врезки замков, установки доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д., что указывается в соответствующем акте сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок, прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установке двери в проем, облицованный плиткой, сохранность не подготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.
3.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.
4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.
4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборка и монтаж дверной коробки, врезка петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.
5.3. Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами замков, ручек и пр.), вздутие шпона.
5.4. Заказчик не вправе требовать переустановки дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего Договора.
5.5. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих (календарных) дней со дня обращения Заказчика.

6. Особые условия

6.1. Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).
6.2. Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.
6.3. Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в котором монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).
6.4. Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).
6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.
6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.
6.7. _________________________________________________________________.
(иной способ установки)

7. Виды работ, обязательные для согласования
Подрядчика с Заказчиком

7.1. Способ установки дверного блока — по уровню ___, по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).
7.2. Установка доборов в день установки __________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).
7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; «наживление» наличников _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются соответствующими двусторонними соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.
8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Бланк Договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указании точной суммы, уплаченной за выполненные работы.
8.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
8.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
8.7.1. Эскиз дверного блока (Приложение N ___).
8.7.2. Смета (Приложение N __).
8.7.3. Прейскурант Подрядчика (Приложение N ___).
8.7.4. Акт приема-передачи материалов (Приложение N __).
8.7.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).
8.7.6. _______________________________________.

9. Адреса и реквизиты Сторон

_______________/________________/ _______________/________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

———————————
Информация для сведения:
Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.